Termini e Condizioni Generali

Studio VN fornisce servizi di sviluppo web, design, prodotti digitali e consulenza. L'ambito specifico di ogni incarico è definito in una proposta scritta, un accordo o una descrizione confermata dell'ambito di lavoro.

I servizi sono forniti secondo il principio del massimo impegno. Salvo diverso accordo scritto, Studio VN non garantisce risultati commerciali specifici, inclusi, a titolo esemplificativo, ricavi, conversioni, posizionamento nei motori di ricerca, metriche di performance o uptime.

I presenti termini si applicano a tutti gli incarichi, salvo diverso accordo scritto.

• •Tutti i prezzi sono indicati in Euro (€), salvo diversa indicazione.
• •Per il servizio Fix My Website, il pagamento è richiesto in anticipo.
• •Per progetti di maggiore entità, può essere richiesto un acconto prima dell'inizio dei lavori.
• •I pagamenti sono accettati tramite bonifico bancario o PayPal.
• •I dettagli per il pagamento vengono comunicati via email dopo la conferma dell'ambito.
• •I lavori iniziano solo dopo la ricezione del pagamento, salvo diverso accordo scritto.
• •Le fatture devono essere saldate entro 14 giorni, salvo diversa indicazione.
• •Ritardi nei pagamenti possono comportare rallentamenti o sospensione dei servizi.

Il cliente si impegna a:

• •Fornire contenuti, risorse e feedback richiesti in modo tempestivo
• •Assicurarsi di possedere i diritti necessari su tutti i materiali forniti
• •Revisionare e approvare i deliverable entro le tempistiche concordate
• •Effettuare il backup del proprio sito web o dei propri sistemi prima dell'inizio dei lavori

Studio VN non è responsabile per ritardi o problemi causati da input incompleti, tardivi o inesatti da parte del cliente.

Il numero di cicli di revisione inclusi è definito nella proposta di progetto.

Revisioni aggiuntive o lavori al di fuori dell'ambito concordato saranno quotati separatamente.

L'approvazione finale o la messa online dei deliverable costituisce accettazione del lavoro consegnato.

Le tempistiche di progetto sono stime basate sull'ambito concordato e presuppongono feedback e approvazioni tempestive da parte del cliente. Ritardi da parte del cliente possono comportare un'estensione delle tempistiche.

Studio VN comunicherà eventuali variazioni significative o ritardi quando ragionevolmente possibile.

La responsabilità complessiva di Studio VN è limitata all'importo pagato per il progetto specifico.

Studio VN non è responsabile per:

• •danni indiretti, incidentali o consequenziali
• •perdita di profitti, ricavi o dati
• •problemi causati da servizi di terze parti, provider di hosting, plugin, API, aggiornamenti software, modifiche dei browser o politiche delle piattaforme

Il cliente è responsabile del mantenimento di backup e assicurazioni adeguate.

Studio VN può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale e software di terze parti per supportare i flussi di lavoro e migliorare l'efficienza.

La proprietà dei deliverable si applica esclusivamente al prodotto finale consegnato al cliente.

Non viene trasferita alcuna proprietà sugli strumenti, le piattaforme, i modelli o i sistemi utilizzati durante la produzione.

Ciascuna delle parti può risolvere un progetto con comunicazione scritta.

In caso di cancellazione:

• •Il pagamento è dovuto per tutti i lavori completati fino alla data di risoluzione, incluse le milestone parzialmente completate.
• •Gli acconti non sono rimborsabili, salvo diverso accordo scritto.

Studio VN si riserva il diritto di rifiutare o risolvere i servizi in caso di comportamenti abusivi, illeciti o non etici.

I presenti termini sono regolati dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia sarà deferita al tribunale competente in Italia.